ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _______________
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ПОДЪЕЗДОВ ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ Д.10/2

г. Москва                                                                                                  «___» июня 2011 г.

Государственное Учреждение «Инженерная служба района Лефортово», именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», от имени и в интересах города Москвы в соответствии с Уставом, утвержденным Распоряжением Префекта ЮВАО города Москвы от 14.06.2007 г. № 1248, в лице руководителя Иванова Алексея Александровича, с одной стороны, и Товарищество собственников жилья «Энтузиаст», ОГРН: 1077799007505; ИНН: 772230826, место нахождения: 111024, Российская Федерация, г.Москва, Энтузиастов ш., д. 10/2, кв. 52 именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице председателя правления Толстикова Платона Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов размещения государственного заказа города Москвы на выполнение работ по ремонту подъездов жилых домов района Лефортово путем проведения запроса котировок по лоту №1, (Реестровый номер: 0373200042711000098, протокол № 0373200042711000098-1 от 06.06.2011 г., начальная максимальная цена контракта 280 000 pуб. 00 коп.) заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика выполнить работы по ремонту подъездов жилого дома по адресу: г. Москва, Энтузиастов ш. д . 10/2 в объеме, указанном в Локальной смете (Приложение №1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее – «Локальная смета»), в соответствии с техническим заданием (Приложение №4 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее – «Техническое задание») и Графиком выполнения работ (Приложение№2 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее – «Календарный план»), а Государственный заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта, с учетом тендерного снижения 1,8%, составляет 275 000 (Двести семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании письма о возможности применения упрощенной системы налогообложения. (далее - Цена Контракта). Источник финансирования работ – средства бюджета города Москвы по КБК 0501 3500399 801 225.
2.2. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта. Объемы работ указаны в Приложении №1 «Локальная смета».
2.3. Государственный заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта, в установленном законодательством порядке, вправе изменить адреса исполнения работ, предусмотренные Контрактом без изменения объемов, на оказание которых заключен Контракт.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта.
2.5. Государственный заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе уменьшить объем предусмотренных Контрактом работ в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ. При внесении изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик обязан уменьшить Цену Контракта пропорционально объему таких работ.
2.6. Государственный заказчик оплачивает работы Исполнителя, выполненные в соответствии с настоящим Контрактом, поэтапно, в соответствии с Приложением №2 «Календарный план» работ  путем перечисления части Цены Контракта пропорционально выполненному объему работ (услуг) на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в статье 13 настоящего Контракта, за счет средств бюджета города Москвы через Московское городское казначейство Департамента финансов города Москвы (или его структурные подразделения) на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами настоящего Контракта Акта сдачи-приемки работ (Приложение №3 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее – «Акт сдачи-приемки»), подтверждающему выполненный объем работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты выставления Исполнителем счета на оплату соответствующей части Цены Контракта.
2.7. Днем оплаты считается день принятия платежного поручения Московским городским казначейством Департамента финансов города Москвы (или его структурным подразделением).

Статья 3. Сроки выполнения работ (оказания услуг)

3.1. Исполнитель производит выполнение работ в соответствии с Календарным планом, начиная с момента подписания Государственного контракта.
3.2. Срок исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту в полном объеме  «15» июля 2011 г.

Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)

4.1. После завершения выполнения работ, а также каждого этапа указанного в Приложении №2 «Календарный план», предусмотренных Контрактом, Исполнитель письменно уведомляет Государственного заказчика о факте завершения работ в соответствии с Календарным планом.
4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Государственным заказчиком уведомления, указанного в п. 4.1. Контракта, Исполнитель представляет Государственному заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Календарным планом, и Акт сдачи-приемки работ, подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах.
4.3. Не позднее 10 (Десяти) дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Государственный заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте Технической и Сметной документации, и направляет Исполнителю подписанный Государственным заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Государственного заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Государственным заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
4.4. Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем работ требованиям, установленным в настоящем Контракте Технической и Сметной документацией, Государственный заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Экспертиза, в этом случае, проводится за счет Исполнителя.
4.5. В случае получения от Государственного заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Государственному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Государственного заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Государственному заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Государственным заказчиком выполненных работ.
4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Государственным заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Государственного заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Государственный заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ (услуг), один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в п. 4.3 Контракта.
4.7. Приемка результата работ осуществляется комиссией в составе представителей Заказчика и Подрядчика после согласования акта приема выполненных работ с надзорными органами города Москвы, а именно с Мосжилинспекцией по Юго-Восточному Административному округу города Москвы и ТСЖ/ЖСК, в случае проведения работ относящихся к компетенции данных органов.
4.8. Подписание Приложения №3 «Акт сдачи-приемки работ» выполняется Государственным заказчиком только при получении на руки:
-  Акта приема выполненных работ (форма КС№2, КС№3);
- Акта на скрытые работы;
- Фотоматериалы объекта до и после выполненных работ (оказанных услуг);
- Прочую исполнительную документацию (в зависимости от вида работ выполненных Исполнителем).
Работа по проведению согласований и оплата, в случае необходимости, данных согласований осуществляется Исполнителем.
4.9. Подписанный Государственным заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки работ и предъявленный Исполнителем Государственному заказчику счет на оплату части Цены Контракта являются основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ.
4.10. ГУП г. Москвы «ДЕЗ района «Лефортово» осуществляет технический надзор за выполнением Исполнителем предмета настоящего Контракта.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Государственный заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом и его приложениями, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков за счёт Исполнителя.
5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Технической и Сметной документаций и настоящим Контрактом.
5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполняемых работ (оказываемых услуг).
5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ (оказания услуг).
5.1.5. Ссылаться на недостатки работ (услуг), в том числе в части объема и стоимости этих работ (услуг), по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.

5.2. Государственный заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ (оказания услуг), в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять в соответствии с. п. 4.3 Контракта и оплатить надлежащим образом выполненные работы (оказанные услуги) согласно настоящему Контракту.
5.2.3. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении выполнения работ (оказания услуг) в случае, указанном в п. 5.4.4 настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ (оказания услуг). Решение о продолжении выполнения работ (оказания услуг) при необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ (оказания услуг) принимается Государственным заказчиком и Исполнителем совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту.
5.2.4. Направлять Исполнителю уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пени, штрафов), предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту.
5.2.5. В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (пени, штрафов) взыскивать их путем уменьшения сумм расчета за выполненные работы.
5.2.6. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Исполнителем работ (оказанных услуг) Технической и Сметной документации и Акту сдачи-приемки работ (услуг), вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении выполненных работ (оказанных услуг) и определения порядка устранения указанного несоответствия объема и стоимости выполненных Исполнителем работ (оказанных услуг) Технической и Сметной документации и Акту сдачи-приемки работ (услуг). При этом в случае невозможности устранения указанного несоответствия Исполнитель обязуется компенсировать указанное несоответствие в материальном выражении, в указанном Государственным заказчиком порядке и сроки.

5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком Акта сдачи-приемки работ (услуг) по настоящему Контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 настоящего Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Контракта.
5.3.3. С письменного согласия Государственного заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субподрядчиков (соисполнителей), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Технической и Сметной документации. При этом Исполнитель несет полную ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками (соисполнителями). Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных (оказанных) субподрядчиками (соисполнителями), и их стоимость Исполнитель указывает в отчетной документации, представляемой Государственному заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Государственного заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.
5.3.5. Получать от Государственного заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Приступить к выполнению работ не позже 2-х календарных дней после подписания Государственного контракта, в течении 5 дней выполнить и представить Заказчику результат в объеме указанном в приложениях №5 и №1 к Государственному Контракту. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Государственному заказчику отчетную документацию по итогам исполнения этапов настоящего Контракта.
5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ (услуг) требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации. При выполнении работ использовать материалы, имеющие соответствующие сертификаты, лицензии, у материалов, на момент их использования, не должен истечь срок годности.
5.4.3. Иметь материально-техническую базу с наличием технических средств и механизмов в количестве соответствующем расчетной (нормативной) обеспеченности.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ (услуг) и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.5. Приостановить выполнение работ (оказание услуг) в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ (оказываемых услуг) или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Государственному заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ (оказания услуг).
5.4.6. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, Исполнитель обязан предоставить государственному заказчику лицензию, действие которой распространяется на весь срок исполнения Контракта. В случае, если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения Контракта.
5.4.7. Представить Государственному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
5.4.8. Обеспечить выплату работникам заработной платы в соответствии с требованиями Московского трехстороннего соглашения между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями предпринимателей (работодателей).
5.4.9. На время проведения комплекса работ по ремонту подъездов МКД заключить с управляющей компанией ГУП г. Москвы «ДЕЗ района «Лефортово» договор на предоставление коммунальных и эксплуатационных услуг и, на основании заключенного договора, производить своевременно и в полном объёме оплату выставленных счетов.
5.4.10. Обеспечить личное участие в совещаниях, собраниях и иных мероприятиях по подготовке и проведению работ в соответствии с государственным контрактом.
5.4.11. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

Статья 6. Гарантии

6.1. Исполнитель гарантирует качество выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.2. Контракта.
6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Государственный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта или его части Исполнитель вправе потребовать от Государственного заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, или его части начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта или его части. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от части Цены Контракта подлежащей оплате. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по выполнению того или иного этапа работ в сроки, установленные Календарным планом, а также в случае несвоевременного начала выполнения работ Исполнителем, Государственный заказчик обязан потребовать от Исполнителя уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа выполнения работ, предусмотренных Календарным планом, начиная со дня, следующего после истечения установленного Календарным планом срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа выполнения работ. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет 8% от общей стоимости Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства по выполнению соответствующего этапа оказания услуг, установленного календарным планом от стоимости услуг, подлежащих оказанию на соответствующем этапе, установленном Календарным планом.
7.4. В случае нарушения своих обязательств по выполнению работ в объеме, предусмотренном Календарным планом, Исполнитель обязан в течение 5 (Пяти) банковских дней после получения от Государственного заказчика соответствующего уведомления уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 8% от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном Календарным планом, на котором работы (услуги) были выполнены ненадлежащим образом, за каждый день просрочки с момента направления Государственным заказчиком Исполнителю уведомления о ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по выполнению работ (оказанию услуг) на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, до момента исполнения обязательств Исполнителем по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, в надлежащем объеме.
7.5. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Государственный заказчик обязан потребовать, а Исполнитель обязан в течение 5 (Пяти) банковских дней после получения от Государственного заказчика соответствующего уведомления уплатить Государственному заказчику неустойку (штраф). Размер такой неустойки (штрафа) за каждый зафиксированный отдельным пунктом в акте с перечнем выявленных недостатков случай выполнения работ (оказания услуг) ненадлежащего качества устанавливается 3% от стоимости работ (услуг), подлежащих выполнению на соответствующем этапе(месяц) выполнения работ(оказания услуг), на котором работы(услуги) были оказаны ненадлежащим образом. Под работами (услугами) ненадлежащего качества понимаются работы (услуги), результат которых не соответствует требованиям, установленным условиями настоящего Государственного Контракта, действующим нормам и правилам.
7.6. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств, последний в течение 5 (пяти) банковский дней с даты подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Государственному заказчику неустойку в размере 30 (тридцать) процентов от суммы невыполненных работ (неоказанных услуг), предусмотренных Контрактом.
7.7. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ (услуг) и/или их стоимости Исполнитель осуществляет возврат Государственному заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Государственного заказчика соответствующего уведомления.

Статья 8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- в судебном порядке.
8.2. Государственный заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
8.2.1. При существенном нарушении Контракта Исполнителем.
8.2.2. Нарушения Исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных Календарным планом, более чем на 5 рабочих дней.
8.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.
8.2.4. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
8.2.5. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8.2.6. Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам (оказываемым услугам) нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ (оказания услуг) и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть настоящий Контракт. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ (оказание услуг) может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

Статья 11. Срок действия, порядок изменения Контракта.

11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания.
11.2. Срок исполнения Контракта до «15» июля 2011 года, срок действия контракта - до «31» декабря 2011 года, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
11.3. Контракт должен быть зарегистрирован Государственным заказчиком в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы в течение 3 (трех) дней со дня его подписания обеими Сторонами.
11.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы в порядке, установленном в пункте 11.3 Контракта.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты, телефона с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи, электронной почты, телефона уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение №1 «Локальная смета», приложение №2 «Календарный план (График выполнения работ (оказания услуг)», приложение №3 «Акт сдачи-приемки», приложение №4 «Техническое задание», приложение №5 «Требования к начальному этапу работ».
12.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственным заказчиком и Исполнителем является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами города Москвы.
12.6. Исполнитель возмещает Государственному Заказчику ущерб от предъявленных инспектирующими организациями (МЖИ, Госпожнадзор, Госгортехнадзор и др.) санкций за ненадлежащее содержание придомовой территории, а также ущерб, причиненный Государственному Заказчику либо третьим лицам Исполнителем, либо третьими лицами (в т.ч. соисполнителями) в результате нарушения Исполнителем норм и правил содержания придомовой территории, правил пожарной безопасности, других регламентов и нормативных документов, распоряжений и постановлений Правительства г. Москвы.
12.7. Исполнитель возмещает Заказчику убытки и дополнительные затраты, предъявленные в судебном порядке физическими и юридическими лицами по случаям произошедшим по вине Исполнителя.

Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Государственный заказчик: 111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д.4 стр.1 Телефон: 362-2387, факс: 362-5015 Электронный адрес: guis-lefortovo@yandex.ru ОГРН: 1077759185459 ИНН: 7722620976 КПП: 772201001 БИК: 044583001 ОКАТО: 45290564000 Р/с: 40201810200000000001 В Отд. 1 Московского ГТУ Банка России г.  Москва 705 Департамент финансов г. Москвы л/с: 0397112000900496 ___________________ Иванов А.А. М.П.

Исполнитель: 111024, г.Москва, Энтузиастов ш., д. 10/2, кв. 52 Тел.: 730-91-42, факс: 362-70-04 ОГРН: 1077799007505 ИНН: 7722308260 КПП: 772201001 р/с 40703810800010003313 В ОАО"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", г. Москва БИК 044585659 к/с 30101810300000000659 ___________________ Толстиков П.С. М.П.

Приложение №2 к гос. контракту №____________

от «___»____________________20__ г.

№ п/п	Адрес	Количество подъездов, требующих ремонта	с момента заключения контракта по 15.07.11
1	2	3	4
1	Шоссе Энтузиастов д. 10/2	4	4
Итого		4	4
Примечание: графиком предусматривается начальный этап работ, со сроком начала - через два дня после подписания гос. контракта, окончание - через пять дней.
Объем работ определяется приложением №1 к гос. контракту (Локальная смета).

Заказчик			Исполнитель
_____________ / А.А. Иванов /			_____________ / П.С. Толстиков /

 

Приложение №3
к Государственному контракту
№ _______ от «___»__________ 20___ г.

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ)

г. Москва                                                                      «___» _________ 20___ г.

----------------------------------------------, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик»,
(наименование организации)
в лице -------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ---------------------------------------------------------------------------------,
(Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и ---------------------------------------------------------------------------------------------,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Подрядчик (исполнитель)», в лице --------------------------------------,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ---------------------------------------------------------------------------------,
(Устава, Положения, Доверенности)
с другой  стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1.  В соответствии с Государственным контрактом  №------------ от «----» --------20-- г. (далее - Государственный контракт) Подрядчик (исполнитель) выполнил   обязательства    по  выполнению работ (оказанию услуг), а именно:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.  Фактическое качество выполненных работ (оказанных услуг) соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.  Вышеуказанные работы (услуги) согласно Государственному  контракту должны быть выполнены (оказаны)  «---» --------------- 20--- г., фактически выполнены  (оказаны) «----»----------------- 20---- г.
4.  Недостатки выполненных работ (оказанных услуг) выявлены/не выявлены)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.  Результаты выполненных работ (оказанных услуг) по Государственному контракту:
6. По результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок Подрядчику (Исполнителю) может быть предъявлено требование по устранению не установленных при сдаче-приемке недостатков выполненных работ (оказанных услуг), в том числе в части объема и стоимости этих работ (услуг), либо о возврате Государственному заказчику излишне уплаченных денежных средств.

  Сдал:                                                                               Принял:
  Исполнитель                                                                 Государственный заказчик

 

 П.С. Толстиков ___________________                                                _____________________ А.А.Иванов
М.П.                                                                                 М.П.
Приложение №4
к Государственному контракту
№ _______ от «___»__________ 20___ г.

Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг) по ремонту подъездов жилых домов района «Лефортово»

 Реестровый номер торгов: _________________
1. Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг): Ремонт подъездов жилого дома расположенного по адресу: шоссе Энтузиастов д 10/2 (ТСЖ "Энтузиаст").
2. Количество выполняемых работ (оказываемых услуг): 1 услуга.
3. Место выполнения работ (оказания услуг): г. Москва, шоссе Энтузиастов д 10/2
4. Сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг): в соответствии с приложением №2 (Календарный график выполнения работ) к проекту гос. контракта.
5. Цели использования результатов работ (услуг): приведение в порядок подъездов жилых домов в соответствие с правилами и нормами технической эксплуатации, санитарными требованиями к условиям проживания населения в г. Москве.
6. Виды выполняемых работ (оказываемых услуг): в соответствии с приложением №1 (Локальная смета) к проекту гос. контракта.
7. Условия выполнения работ (оказания услуг): в соответствии с условиями проекта гос. контракта и приложений.
8. Требования по выполнению (оказанию) сопутствующих работ (услуг), поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования: в соответствии с условиями проекта гос. контракта и приложений.
9. Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг):
- Исполнитель в течении двух календарных дней после подписания гос. контракта должен приступить к выполнению начального этапа работ согласно условиям гос. контракта и настоящего технического задания, при невыполнении данного условия Исполнителем Государственный Заказчик вправе применять штрафные санкции по отношению к Исполнителю. Размер штрафных санкций указан в проекте гос. контракта. Фактом, подтверждающим выполнение начального этапа работ согласно приложения №2 (Календарный график выполнения работ), является акт сдачи начального этапа работ, подписанный представителями Заказчика и Исполнителя. В начальный этап работ входит:
- установка бытового городка;
- наличие материалов для выполнения первоначального объема работ;
- наличие укомплектованных рабочих бригад, с необходимым для выполнения работ инвентарем и инструментами (приложение №5);
- Исполнитель должен ежедневно информировать Заказчика о ходе и месте выполнения работ;
- Исполнитель обязан возместить суммы штрафных санкций, возложенных на Заказчика службами контроля г. Москвы, в случаях некачественного проведения работ, в течении 5 (пяти) дней с даты предоставления Заказчиком Исполнителю пакета документов, свидетельствующих об уплате вышеуказанных штрафных санкций;
- Исполнитель обязан обеспечить предоставление автотранспорта для выезда на объект представителей Заказчика, осуществляющих технический надзор;
- Исполнитель обязан обеспечить, в случаях направления Заказчиком специалистов-экспертов, необходимые условия для их работы;
- Исполнитель обязан обеспечить своевременный вывоз строительного мусора с дворовых территорий (в течении 24 часов);
- Исполнитель обязан обеспечить недопущение складирования строительного мусора на газонах;
- Исполнитель обязан строго соблюдать сроки выполнения работ и другие условия контракта;
- Исполнитель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ в полном объеме;
- Исполнитель обязан обеспечить в рабочее время доступ представителя Заказчика к объекту работ;
- Исполнитель обязан, в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного планом срока, немедленно поставить в известность Заказчика;
- Исполнитель обязан следовать указаниям Заказчика при производстве работ, устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе;
- перед началом выполнения работ Исполнитель должен проинформировать население домовладений (заказчик, подрядчик, ФИО и телефоны ответственных лиц, сроки начала и окончания работ);
- работы должны выполняться в строгом соответствии со СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные, Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (Постановление Госкомитета РФ по строительству и жилищно–коммунальному комплексу от 27.09.03 г. № 170), ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия, Постановление Правительства г. Москвы № 1018 от 09.11.99 г. Об утверждении правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве, СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства.
- работы должны выполняться качественно, с применением специализированных устройств заводского типа, в соответствии с требованиями ГОСТа, СНиПов, ТУ, действующих нормативов, технических регламентов, а также инструкций и технологических рекомендаций, утвержденных Департаментом ЖКХ и благоустройства г. Москвы и другими нормативными документами;
- работы должны производиться с использованием собственных материалов и производственной базы;
- на применяемые при выполнении работ материалы, должны быть сертификаты соответствия;
- все работающие должны быть обеспечены спецодеждой (униформой). В ходе работ выполнять мероприятия по рациональному использованию территорий, охране окружающей среды, зеленых насаждений и почв;
- отремонтированный подъезд должен представлять завершенный технический компонент и иметь архитектурно завершенный вид участка дома;
- Исполнитель обязан выполнить надежное ограждение мест производства работ, наблюдать за его исправностью и установить предупреждающие знаки;
- Исполнитель обязан своевременно вести и предъявлять по первому требованию производственно-техническую документацию (журнал работ, акты на скрытые работы, акты промежуточной приемки, сертификаты на применяемые материалы).
10. Порядок (последовательность, этапы) оказания услуг: в соответствии с приложением №2 (Календарный график выполнения работ) к проекту гос. контракта.
11. Требования к качеству работ (услуг), в том числе технология производства выполнения работ (оказания услуг), методы производства выполнения работ (оказания услуг), методики выполнения работ (оказания услуг):
Выполнение работ (оказание услуг) в соответствии с требованиями:
-Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СНиП № III-4-80 «Строительные нормы и правила», часть 3, глава 4;
- Распоряжения премьера Правительства Москвы от 04.08.99 г. № 596 – РПЗ «О ходе выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий и приведению в порядок подъездов жилых домов» (в редакции ПП Москвы от 07.12.99 № 1109)
- Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ;
- Постановления Правительства Москвы от 09.11.99 г. № 1018 «Об утверждении правил санитарного содержания территорий, организация уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве» (в ред. Постановлений Правительства Москвы от 04.02.03 г.№ 67-ПП и № 643-ПП от 05.08.03 г.).
11.1. Удаление следов протечек: применять, при необходимости, армирование сеткой; использовать быстротвердеющие смеси.
11. 2. Ремонт ступеней: ступени должны быть сплошными, ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление не более 0,05 м. При ремонте ступеней при необходимости, использовать армирование и высокопрочные марки цементов или применить металлический уголок.
11.3. Ремонт и замена входных дверей: двери привести в технически исправное состояние, укрепить. Они должны иметь самозахватывающие устройства (доводчики) и ограничители хода дверей (остановы). Для снижения теплопотерь и шума от ударов дверей в притворах дверей установить упругие уплотняющие прокладки. Окраска дверей должна быть устойчивой к воздействию окружающей среды. При выборочном ремонте площадки у входных дверей установить скребки, металлические решетки, а также пандусы и поручни для создания безбарьерной среды маломобильным группам населения.
11.4. Покраска стен внутри подъезда: производить улучшенными высоко-качественными, безвредными составами, колер краски согласовать. Окрашенные поверхности должны иметь однородную глянцевую или матовую поверхность. Не допускаются просвечивание ниже лежащих слоев краски, отслоения, пятна, подтеки. Восстановить участки повреждения и деформации Внутренние системы (трубы, батареи и др.) окрашивать стойкими красителями.
11.5. Ремонт и замена перил: поручни должны быть высотой 0,9 м, непрерывные по всей ее высоте, надежно закреплены. Завершающую часть поручня делать закругленной длиннее марша на 0,3 м.
11.6. Ремонт и замена почтовых ящиков: окрашивать стойкими красителями, предварительно устранив дефекты ящиков или заменить их на новые. На ящики нанести нумерацию квартир подъезда. Ящики должны иметь надежные замки, ключи от ящиков выдать жителям подъезда под роспись.
11.7 Ремонт и замена светильников: произвести наладку наружного освещения входной группы подъездов с пыле- влагозащитными плафонами и энергосберегающими лампами. Внешнюю электропроводку, слаботочные сети в подъездах разместить в пластиковых коробах. Установить энергосберегающие светильники с датчиками движения.
11.8. Ремонт напольной и настенной кафельной плитки: Устранить повреждения полов, при необходимости, сделать выравнивающую стяжку с укладкой метлахской плитки. Восстановить защитноотделочное покрытие стен с укладкой кафельной плитки. Установить теплоотражающие экраны у общедомовых отопительных приборов.
12. Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг):
- соблюдение правил охраны труда и техники безопасности;
- наличие инструкции по технике безопасности;
- все выполненные работы должны отвечать требованиям безопасной эксплуатации, оборудование должно быть надежно укреплено и безопасно при использовании;
- обеспечение соответствия результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья жителей, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации;
- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться «Правилами пожарной безопасности в РФ»;
- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;
- за безопасность выполняемых работ несет ответственность подрядчик согласно Федеральному закону от 17.07.99. г. № 181-ФЗ;
- при проведении сварочных работ должны соблюдаться правила в установленном порядке, баллоны должны храниться в специально отведенном месте, не доступном для посторонних лиц;
- при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к
применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии;
- к работам должны быть допущены только лица, прошедшие документально оформленный инструктаж на рабочем месте;
- обязательно присутствие ответственного лица за технику безопасности на рабочем месте;
13. Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг):
 - приемка результата работ осуществляется комиссией в составе представителей Заказчика и Исполнителя после согласования акта приема выполненных работ с надзорными органами города Москвы, а именно с Жилищной инспекцией по Юго-Восточному округу, и с ГУП ДЕЗ района «Лефортово»;
- работа по проведению согласований и оплата, в случае необходимости, данных согласований осуществляется Исполнителем;
- в случае проведения независимой специализированной экспертизы по нарушениям, выявленным комиссией, работу экспертов оплачивает Исполнитель.
14. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (услуг): по окончании работ Исполнитель предоставляет следующую документацию на бумажном и электронных носителях:
- Акт приема выполненных работ (форма КС№2, КС№3);
- Акт на скрытые работы;
- Фотоматериалы объекта до и после выполненных работ (оказанных услуг);
- Прочую исполнительную документацию.
15. Требования по объему гарантий качества работ (услуг): если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. Исполнитель должен гарантировать обеспечение надлежащего выполнения работ в соответствии с гос. контрактом и настоящим техническим заданием.
16. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг): в соответствии с условиями проекта гос. контракта и приложений. Устанавливается минимальный срок гарантии – один календарный год.
17. Иные требования к работам (услугам) и условиям их выполнения (оказания) по усмотрению заказчика: по усмотрению Заказчика, в соответствии с условиями проекта гос. контракта и приложений.
18. Начальная (максимальная) цена контракта: 280 000,00 руб.
19. Строка бюджетного финансирования: 0501 3500399 801 225.
20. Процент предварительной оплаты (аванс): в соответствии с условиями гос. контракта.
21. Размещение заказа среди СМП: нет.

 

 

Приложение №5 к гос. контракту №____________
от «___»____________________20__ г.

Требования к начальному этапу работ

 

На начальном этапе работ на объекте необходимо:
- проинформировать население домовладений (заказчик, подрядчик, ФИО и телефоны ответственных лиц, сроки начала и окончания работ);
- выполнить надежное ограждение мест производства работ и установить предупреждающие знаки;
- представить фото или видеоматериалы объекта до выполнения работ;
- установить бытовой городок;
- предъявить для проверки Заказчику достаточное количество материалов для выполнения работ на период не менее чем до 01.17.2011 г.;
- предъявить сертификаты соответствия на применяемые при выполнении работ материалы;
- предъявить необходимые документы в области охраны труда, в том числе инструкции по технике безопасности, приказы о закреплении ответственных лиц за охрану труда и пожарную безопасность;
- предъявить для проверки средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий;
- предъявить для проверки Заказчику укомплектованные рабочие бригады с необходимым для выполнения работ инвентарем и инструментами, а также необходимо наличие уборщицы. Все рабочие должны быть обеспечены спецодеждой (униформой).

Минимальный состав рабочей бригады:
- электромонтер 4 разряда – 2 человека;
- маляр-штукатур 4 разряда – 3 человека;
- плотник 4 разряда – 1 человек;
- стекольщик 4 разряда – 1 человек;
- слесарь-сантехник 4 разряда – 1 человек;
- сварщик 4 разряда – 1 человек.

Допускается комплектовать бригады рабочими более высоких разрядов.

Фактом, подтверждающим выполнение начального этапа работ является акт сдачи начального этапа работ, подписанный представителями Заказчика и Исполнителя.

 

Заказчик ________________ /А.А. Иванов/

Исполнитель ________________ / П.С. Толстиков /